工地工程合同

通用工地工程合同

在不断进步的社会中，合同的用途越来越广泛，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编整理的通用工地工程合同，欢迎大家分享。

合同编号：_________甲方：_________乙方：_________

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

第一条工程概况工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。工程地点：_________市_________街。工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。工程造价为：_________元整。(即：_________元)

第二条工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。双方约定自________年____月____日至________年____月____日竣工。

第三条材料供应

一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

第四条工程结算方式

一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在____日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

二、当乙方收到甲方预付款后，____日内正式进入安装工地。

三、当竣工后，甲方需在____日将其余的_________%支付给乙方，余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

第五条工程验收

一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：________年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿服务;________年后为有偿服务。

第七条组成合同的文件组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第八条甲方的承诺与保证

一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;

三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用;

四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第九条乙方的承诺与保证

一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;

二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;

三、保证在施工过程中，本着安全

第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;

四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任;

五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第十条违约责任

一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他

第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

第十六条其它

一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

________年____月____日签订地点：_________

签订地点：_________

合同编号：_________ 施工合同发包方（甲方）：_________ 住所地址：_________ 联系方式：_________ 手机号（b机号）：_________ 施工合同承包方（乙方）：_________ 单位地址：_________ 法定代表人：_________ 工程监理人：_________ 联系电话：_________ 本工程设计人：_________ 联系电话：_________ 本工程项目经理：_________ 联系电话：_________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的`有关事宜，达成如下条款：

第一条 工程概况 ……此处隐藏4676个字……相关费用由发包人负责。

第十条工程验收和保修

10．1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：

（1）_______________________________________________________________；

（2）_______________________________________________________________；

（3）_______________________________________________________________。

承包人应提前二天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。

10．2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（见附表8：家庭居室装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续（详见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）。

10．3本工程自验收合格双方签之日起保修期为____月。验收合格签后，填写工程保修单（见附表10：家庭居室装饰装修工程保修单）。

第十一条工程款支付方式

1

1．1双方约定按下列第_______种方式支付工程款：

（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

支付次数

支付时间

支付金额

第一次开工前____日工程进度过半双方验收合格

支付____元

第二次开工前____日工程进度过半双方验收合格

支付____元

第三次开工前____日工程进度过半双方验收合格

支付____元

工程进度过半指：___________________________________________________________

（2）其他支付方式：_______________________________________________________

1

1．2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签，发包人应在签时向承包人结清工程尾款。

1

1．3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

第十二条违约责任

1

2．1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给双方造成损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

1

2．2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

1

2．3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

1

2．4发包人未按期支付

第二

（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

1

2．5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

1

2．6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金__________元。

第十三条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：

（一）提交______________________________仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院提起诉讼。

第十四条几项具体规定

1

4．1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_____________________________元（此费用不在工程价款内）。

1

4．2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。

1

4．3施工期间，乙方每天的工作时间为：

上午______点_______分至______点______分；

下午______点_______分至______点______分；

第十五条其他约定事项________________________________________________

第十六条附则

1

6．1本合同经双方签（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

1

6．2本合同签订后工程不得转包。

1

6．3本合同一式_________份，双方各执____________份，___________部门_____份。

1

6．4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

合同附件：

附表

1-1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表

（一）

附表

1-2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表

（二）

附表

1-3：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表

（三）

附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附表3：家庭居室装饰装修工程报价单

附表4：发包人提供装饰装修材料明细表

附表5：承包人提供装饰装修材料明细表

附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸

附表7；家庭居室装饰装修工程变更单

附表8：家庭居室装饰装修工程验收单

附表9：家庭居室装饰装修工程结算单

附表10：家庭居室装饰装修工程保修单

发包人（签）：_____

承包人（盖章）：______

法定代表人：__________

委托代理人：__________

________年____月____日

________年____月____日

鉴证意见：____________

鉴证机关（章）________

经办人：______________

________年____月____日

监制部门：____省无锡工商行政管理局

印制单位：____XXXX厂